审判长　　　　合议庭成员法官助理书记员湖北省武汉市中级人民法院民 事 裁 定 书（2016）鄂01民终1193号上诉人（原审被告）：新十建筑集团有限公司，住所地：武汉市新洲区邾城街刘集街388号。

法定代表人：王建东，该公司经理。

委托代理人：罗震，湖北山河律师事务所律师。

委托代理人：李岚，湖北山河律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：武汉祥云致远建筑设备租赁有限公司，住所地：武汉市江岸区田园小区28栋3单元201室。

法定代表人：何冬生，该公司经理。

委托代理人：黄志湘，湖北普明律师事务所律师。

委托代理人：万波，湖北普明律师事务所律师。

上诉人新十建筑集团有限公司（以下简称新十建筑公司）因与被上诉人武汉祥云致远建筑设备租赁有限公司（以下简称祥云致远公司）建设工程施工合同纠纷一案，不服湖北省武汉市洪山区人民法院（2015）鄂洪山民商初字第00009号民事判决，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭进行了审理。

本院经审查认为，祥云致远公司承包的脚手架工程涉及花山郡项目14-23号共计10栋楼房，由于双方对超出工期的租金标准进行了约定，故对祥云致远公司在每栋楼的进、退场时间的查明，直接决定了其租金数额；关于祥云致远公司拆除脚手架时有无塔吊配合的查明，也决定了新十建